[ 更换 ]
浙江装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

维权 装修 说法 麻烦

1

自行找工头做家装

无法举证是“全包”

基本案情

张先生夫妇于2016年3月初经熟人介绍,找到陶先生进行房屋装修。双方没有签订书面的装修合同。张先生称,当时约定的装修款是3万元,方式为包工包料。2016年3月27日陶先生带人进场施工,张先生夫妇先后支付工程款3万元。后因工程款数额产生争议,导致尚未完工时陶先生即带领工人撤场。陶先生于2017年年初诉至法院,要求张先生夫妇支付未付工程款3万余元。张先生夫妇称,双方约定的装修方式是包工包料,现其已经支付3万元,不存在欠付款项问题。陶先生不认可双方约定的是包工包料的方式。审理中,鉴定机关对涉诉工程造价进行鉴定,确认该工程造价为55000元,鉴定花费9千元。

裁判结果

法院经审理后认为,双方通过口头形式成立了装饰装修合同关系。现张先生夫妇称装修方式为包工包料,但对此未提交证据,陶先生亦不予认可,故法院无法采信。陶先生已经完成的装修工作,张先生夫妇应支付相应工程款。根据该工程的造价扣除已支付装修款及未完工工程价值。最后,法院判决张先生夫妇向陶先生支付工程款15000元并承担鉴定费3200元。

法官释法

装饰装修合同涉及工程项目的确认、工程进度、工程结算与保修等各项内容,且标的额一般较大。很多业主选择自行找施工队进行装修,但存在不签订书面装饰装修合同、部分施工队缺少装修企业资质、装修质量难保证、工程结算存争议等各种问题。同时若自行雇佣装修工人从事装修工作,在施工过程中一旦发生人身伤亡事故,即便有事先书面约定,也可能导致业主为此巨额买单。因此建议业主尽量选择有室内装修资质的公司进行装修,并且签订书面的装饰装修合同,以明确双方权利义务,保护自身合法权益。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

2

工程增减项未明确

被判支付工程款35万

基本案情

2012年底王先生与装修公司签订装修工程施工合同,约定装修公司对王先生的房屋进行装修。工程采用包工、包料方式,工程造价为100万元。合同约定:完工后,应通知业主验收,而后办理移交手续。装修公司表示工程于2013年6月17日竣工,7月18日验收,因王先生不断对工程进行增项,工程成本增加,现在王先生尚拖欠工程款79.5万元,故诉至法院要求王先生支付尾款及违约金。王先生认为工程未完工也没有验收,并没有增项,装修公司只完成了70多万的工程,其已经给付工程款73.6万元,不存在工程尾款的问题。审理中,鉴定装修工程造价为108.6万元,鉴定花费4万元。

裁判结果

法院经审理后认为,双方合同合法有效,均应予以履行。合同约定了100万的交钥匙工程,但双方均无法提供100万对应的有双方签字的具体项目报价书,现针对增减项问题及工程竣工问题亦无法提供有效证据,在双方没有约定情况下,无法只依据双方签订的合同金额确定工程造价,施工过程中,双方均在施工现场,有能力掌控工程项目及相应费用,故法院根据鉴定报告出具的工程造价判决王先生向装修公司支付工程款35万元,并承担鉴定费2万元。

法官释法

装修中经常出现增减项问题,尤其是装修增项,易导致装修成本超支。建议若业主选择全包的装修方式,则需要在合同中明确全包价格对应的具体装修项目,一旦施工过程中需要变更合同约定的工程项目,则应由双方共同签订书面变更协议,不仅可以明确增减项目调整后的工程费,也有助于明确工期是否存在延误问题。同时需要提醒业主,一旦此类案件进入诉讼程序,若双方对工程质量或工程造价存在争议,则需要启动司法鉴定程序,鉴定周期较长、成本也较高,维权也需理性对待。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

3

未按期提供设计方案

业主诉解除合同获支持

基本案情

张女士与装修公司于2016年8月27日签订了施工合同及设计合同,同日张女士支付了工程款46000元及设计费8000元。设计合同约定设计周期60天,施工合同约定:施工图纸采取委托装修公司设计方式,由装修公司提供施工图纸,双方对施工图纸应以签收确认。设计合同则约定:完成房屋预交底测量后,装修公司应出具设计图纸。在业主交纳设计费后,业主在其设计方案上签字确认视为其已经提供设计服务。同时,合同约定了延误工期情况下张女士的合同解除权及相应的违约条款。装修公司庭审中称已经向张女士提供了《设计方案(施工图)》、《合同报价表》等,不同意退还设计费与工程款。但张女士称没有收到上述材料,认为装修公司并未实际准备开展工作。

裁判结果

法院经审理后认为,上述合同均合法有效,双方应遵守履行。装修公司依约应至少在设计周期届满时向张女士提供设计方案,并由双方对该方案予以签字确认。现装修公司无法证明其提交法院的《设计方案(施工图)》送达时间和方式,亦没有张女士签收证据,应视为装修公司没有按期交付设计方案。基于设计方案是实际施工的前提,故上述行为导致施工合同无法继续履行,应依约承担违约责任,并据此判决解除双方的《施工合同》及《设计合同》,由装修公司向张女士返还合同款56000元及给付相应违约金。

法官释法

合同解除权是合同当事人按照法律规定或者合同约定享有的解除合同的权利,它的行使将直接导致合同的权利义务的消灭。本案中合同约定了装修公司延误工期情况下的业主的解除权,故张女士有权依约行使合同解除权。根据合同法第97条的规定:合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。所以在合同解除后,权利义务的履行转换为返还和赔偿。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

4

装修出现质量问题

业主要求修复获支持

基本案情

2013年5月,程女士与装修公司签订装修合同,合同约定:装修公司对程女士的房屋进行装修,如果因工程质量存在问题,返工费由装修公司承担。程女士应在装修公司将工程结算书报交5天内结清尾款,如果未付清尾款,装修公司有权不予签署保修单同时不承担保修责任。工程完工后,程女士认为装修工程存在质量问题,因此尚有15万元尾款未付,并将装修公司诉至法院要求其支付修复费用等经济损失50万元。装修公司称,施工过程中程女士并未提出质量异议,不同意赔偿上述损失,如果程女士没有付清工程尾款,其有权不签署保修单同时不承担保修责任。本案就工程质量问题及工程修复造价进行了两次鉴定,分别花费鉴定费用10万元与3万元,鉴定结果为工程确实存在质量问题,修复造价为2.8万。

裁判结果

法院经审理后认为,虽然合同中约定了未付清工程款项,装修公司有权不签署保险单,同时不承担保修义务,但因装修公司无法证明已经依照合同约定向程女士寄发了工程结算单,在工程款支付问题上程女士确实应支付尾款,但并不构成违约,且鉴定诉争工程确实存在诸多质量问题,据此判决程女士向装修公司支付工程款15万,装修公司向程女士支付修复费用28万。

法官释法

装修工程质量问题及保修问题是业主需重点关注的问题。如果装修工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷,装修公司应当履行保修义务。因此建议业主在签订相关合同时,一定不能忽视保修条款,且保修条款应对应具体的保修项目区分保修期限。一般装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期为2年;供暖和供冷系统为2个采暖期/供冷期;屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程保修期为5年。在装修工程竣工后业主应及时索取保修单。一旦发生工程质量问题,在保修期内应及时向装修公司发出保修通知,要求予以修复,若其不按保修书约定保修,则业主可以自行委托其他有资质单位保修,由原施工的装修公司承担相应责任。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

相关内容

浙江发现一户人家的装修,因太会布置而走红,拍照给大伙看看

寄语:在这个喧嚣的世界里,家是我们最温暖的港湾。家居装修不仅仅是空间的美化,更是家人情感的抒发。今天我们将深入探讨一户浙江家庭的装修故事,感受那份家的温馨和装饰的智慧。事件内容:在浙江一处普通的家庭装修引起了广泛关注。这并非因为豪华奢侈,而···

别再铺瓷砖了,看看浙江人的装修新招!

1. 不铺瓷砖的原因?近年来,伴随着人们审美观念的不断升级和对生活品质的追求,装修材料选择也发生了翻天覆地的变化。越来越多的人开始对传统的瓷砖产生了一些犹豫。为什么呢?原来,瓷砖的清洁困难、容易滑倒、安装和维护成本高等缺点正逐渐暴露无遗。在···

第三次装修,最终放弃了木地板!建议学浙江人的做法,美观无甲醛

阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!第三次装修,放弃木地板,追寻无甲醛美观之道副标题:学习浙江人的装修经验,选择无甲醛装修材料,打造健康美观的家居环境第一部分:前期准备工作···

浙江发现一户人家的装修,因为太会布置而走红,所以拍照给大伙看

家是温馨的港湾,无论外界如何变化,家始终是人们向往的归宿。描述浙江一户家庭的精心装修,以其干净明亮和舒适感受引发轰动。该家的特点包括电视背景墙的设计,以白色哑光实木护墙板和大板砖为主要元素。介绍房屋信息和装修需求,137平方米的三室两厅两卫···

走进装配化装修⑱|黄刚:提升装配化装修应用水平

“十三五”“十四五”以来,国务院相关部委、浙江省政府相关部门陆续出台装配式建筑的指导意见及相关政策,装配式建筑进入到了全面发展的新航道。近期,浙江省建设厅下发浙建管发〔2023〕50号《浙江省开展装配化装修试点工作方案》文件,该工作方案围绕···

浙江慈溪市开辟22公里“蓝色彩带”,只为给市民出行营造良好环境

作为国家园林城市的浙江省慈溪市今年九月份底在北三环路两侧开辟出两条3公里长的“慢行绿道”。近两年来,浙江省慈溪市积极倡导市民绿色低碳出行,“慢行绿道”的开辟是为了给市民出行营造良好的环境。目前该市共建成“慢行绿道”22公里。空中俯瞰新建的“···

浙江慈溪:百万装修别墅成影视拍摄地?女子愤怒寻求正义!

#秋日生活打卡季#​别墅,是很多人梦寐以求的家居形态。它不仅仅是一种生活方式的体现,更是一种社会地位的象征。然而,对于浙江慈溪的林女士来说,她的别墅梦想却变成了一场梦。她花费了几百万装修的豪华别墅,竟然在电视剧中被用作女主角的住所,甚至在她···

浙江夫妇拒绝“过度装修”,把80㎡家装得堪称教科书,太高级了

浙江夫妇拒绝“过度装修”,把80㎡家装得堪称教科书,太高级了买完房以后,就一直在看各种装修案例,学习各种装修知识,发现装修风格千千万,唯有简单最耐看。于是不听爸妈劝,坚持选了黑白灰简约风,简单清爽又显高级。今日精选案例是来自@J妮的新家,就···

浙江90后夫妻,因太会布置而走红,把120㎡新居装成了我的理想家

浙江90后夫妻,因太会布置而走红,把120㎡新居装成了我的理想家业主的新家居住大概有一年的时间了,她家的建筑面积135㎡,实际套内120㎡,基础装修是最极简的。杂而不乱一个在于搭配,一个在于储物。她家装修全屋大白墙,刷的是可水洗的艺术漆,方···

浙江发现一户人家的装修,因太会布置而走红,谁说装修是女人的事

浙江发现一户人家的装修,因太会布置而走红,谁说装修是女人的事看过了很多以女性为主装修好的房子,感觉男主在装修中,好像除了出钱,并没有什么太大的作用,今天小编就给大家推荐一个男主装修的房子,看看有没有什么不一样。今天的精选案例来自@汪得福的新···

总投资29亿!浙江丽水机场,马岩松MAD设计

丽水,古称处州,浙江省辖陆地面积最大的地级市。地势以中山、丘陵地貌为主,市域面积1.73万平方公里 。2021年末,全市户籍人口269.97万人。2021年,丽水市实现地区生产总值1710.03亿元。丽水被誉为“浙江绿谷”,境内海拔1000···

自治增活力,法治强保障,德治扬正气,浙江桐乡——“三治融合”促基层善治(人民眼·基层治理)

来源:人民日报浙江桐乡农商银行员工(右一)正在向崇福镇芝村村村民了解办理“三治信农贷”情况。资料图片桐乡乌镇秀美如画。新华社记者 李 鑫摄桐乡市屠甸镇荣星村的“板凳法庭”在调处村民纠纷。资料图片引子每周五,浙江嘉兴桐乡市人民法院法官唐磊都会···

浙江女主的“实用派”装修火了,坚持全屋打满柜子,高级又大气

浙江女主的“实用派”装修火了,坚持全屋打满柜子,高级又大气!无论外面的世界有多纷扰,只要回到小家,生活就很温暖。一个舒适治愈的家,不仅要漂亮,更要有完备的功能。这位浙江屋主@优一妈咪就做到了,她把120㎡的毛坯风装修得美观又实用,让房子成为···

浙江温岭:房产跌价能找物业赔偿吗?法院判了!

住房商品化后,物业纠纷成为老百姓极为关心的问题。然而,美好的社区生活、优质的物业服务,不是靠“花式”营销或不交物业费式的“维权”即能实现。在温岭市,环雅公司依约履行着为小区提供物业服务的义务,而业主江某却因邻居违建、房产跌价,及向该物业公司···

走进装配化装修㉒丨金关波:智能建筑装配式装修发展机遇

  浙江省建设厅关于印发《浙江省开展装配化装修试点工作方案》的通知,文件主要精神旨在大力发展智能建造、绿色建造和新型建筑工业化。主要目标,到2024年,装配化装修试点工作有序推进,初步建立装配化装修技术标准和工程管理机制,形成一批试点项目和···

莫干山木子·林夕云民宿设计

■张志坤北面背靠竹海,东面面朝茶田,前方是开阔的山峦。这样的环境就算在乡村中也是不可多得的美景。莫干山木子·林夕云民宿就身处浙江省湖州市德清县莫干山镇的自然画卷中。该民宿由业主兄弟二人经营,业主希望通过改建自家老宅吸引游客前来住宿,从而拉动···

浙江小伙花40万装修的新房,晒出照片,网友:40万装出10万的效果

每个人对新家的模样,都有不同的想象。而装修,则是这份想象的直接体现。最近,萧山一30岁小伙自己设计、自己动手,打造出自己满意的新家。如今装修完成,到了入住的阶段,他发帖晒出了新家面貌,引来不少关注。装修后的新房▼小伙的这套房子在8层,137···

后疫情时代,家装建材行业曙光乍现

1、地产放量叠加需求回暖受新冠疫情影响,上半年房地产行业经历了停摆—重启—回升的全过程,相对其他行业来讲,房地产行业的复苏明显超过预期,其中投资、销售、拿地等重要指标快速恢复,5、6月份的时候已出现了两位数的同比增长,拿地溢价率更是创下近年···

装饰装修材料保全证据公证悄然成风

2019-02-27 13:24 | 浙江新闻客户端 | 记者 冯楠买全装修房担心装修偷工减料?为打消购房者顾虑,给双方一颗“定心丸”,去年4月,我区一楼盘开发商通过申请,由上虞公证处为其所出售的全装修房屋的装饰装修材料办理了首例保全证据公···

刑拘!男子装修狂砸5面承重墙 六层楼邻居全吓跑

(原标题:浙江男子家中装修狂砸5面承重墙!六层楼邻居全吓跑!刑拘!)这事儿挺惊悚!近日,台州温岭城西街道有一住户,装修时竟把屋里所有的承重墙拆了,对整栋六层住宅楼造成严重的安全隐患。目前,该犯罪嫌疑人已被刑事拘留。8月30日下午,温岭城西派···